A menedzsment feladatul tűzte ki, hogy megtalálja a módját, hogy a szerződésben foglaltakat megsértő fél rosszhiszeműségét publikálják. Kérdés: van-e az interneten a szabályozó hatóságok (Rospotrebnadzor stb.) hasonló hivatalos honlapja, ahol felkerül a szerződéses kötelezettségeiket nem teljesítő jogi személyek „nyilvántartása” vagy „listája”, pl. gátlástalan szerződő felek. ha van ilyen, kérjük, biztosítsa a listára való felvétel iránti kérelem (kérelem) benyújtásának feltételeit és eljárási rendjét olyan szerződő fél esetében, aki tisztességtelen tevékenységével, ideértve az elmaradt haszonnal is sok kellemetlenséget okozott számunkra, és ennek negatív hatása is volt. a hírnevünkön

Válasz

A szerződéses kötelezettségeiket nem teljesítő gátlástalan jogi személyek listája jelenleg nem kerül közzétételre a szabályozó hatóságok hivatalos weboldalain (kivéve az FAS-t, amely nyilvántartást vezet a közbeszerzések területén a gátlástalan szállítókról).

Az állami és önkormányzati igényeket kielégítő áruk, munkák és szolgáltatások beszerzése terén az Orosz Föderáció kormánya jóváhagyta a gátlástalan szállítók (vállalkozók, előadók) nyilvántartásának vezetését.

A pénzügyi kimutatásokból mindenekelőtt információt kaphat a felvett források összegéről, arról, hogy melyik tranzakció számít nagynak a szervezet számára stb. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy a Rosstat nem tudja megadni a szükséges információkat a szerződő fél. Az a tény, hogy a pénzügyi kimutatások Rosstatnak történő tájékoztatásának elmulasztása miatt kiszabott bírság csekély, így kiderülhet, hogy egy potenciális partner nem teljesítette a nyilatkozatok Rosstat felé történő benyújtására vonatkozó kötelezettségét.

Ezen kívül megtekinthető az alaptőke nagyságáról, az alaptőke emeléséről és leszállításáról, a részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság nettó vagyonának utolsó fordulónapi értékéről. a jogi személyek tevékenységével kapcsolatos tényekről szóló információk egységes szövetségi nyilvántartásában. A forráshoz való hozzáférés ingyenes. A szükséges információk megszerzéséhez meg kell adnia a vállalat nevét, INN-jét, OGRN-jét vagy a szervezet székhelyét. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy a jogi személy nettó eszközeinek értékére vonatkozó információk nem szerepelnek a megadott nyilvántartásban. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a törvény még nem ír elő felelősséget azért, ha egy szervezet elmulasztotta ezt az információt. Emiatt a jogi személyek gyakran figyelmen kívül hagyják azt a kötelezettséget, hogy a meghatározott információkat bevigyék a jogi személyek tevékenységének tényeiről szóló információk egységes szövetségi nyilvántartásába.

Ezenkívül szükség esetén ellenőrizheti, hogy a potenciális partner milyen típusú tevékenységeket végez.”

Professzionális segítő rendszer ügyvédek számára, amelyben minden, még a legösszetettebb kérdésre is megtalálja a választ.

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása. A jogszabályi szabályozás hátrányai

2013. december 28-i szövetségi törvény N 396-FZ)

(lásd az előző szöveget)

(a 2017. december 31-i N 504-FZ szövetségi törvénnyel módosított 2. záradék)

(lásd az előző szöveget)

(4. rész, a 2017. december 31-i N 504-FZ szövetségi törvénnyel módosított)

(lásd az előző szöveget)

(A 2017. december 31-i N 504-FZ szövetségi törvénnyel módosított 5. rész)

(lásd az előző szöveget)

A gátlástalan beszállítók nyilvántartásának vezetésére vonatkozó eljárást, beleértve a gátlástalan beszállítók nyilvántartásának vezetését biztosító technológiai, szoftveres, nyelvi, jogi és szervezeti eszközökre vonatkozó követelményeket, az Orosz Föderáció kormánya állapítja meg.

<< Статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками

6. Fejezet Megbízó, felhatalmazott szerv, felhatalmazott intézmény, szakszervezet, beszerzési bizottság, tagjai, szerződéses szolgáltató, szerződéskezelő, elektronikus platform üzemeltetője, üzemeltetője cselekménye (tétlensége) elleni fellebbezés egy speciális elektronikus platformról >>

A 44-FZ és 223-FZ szerinti vásárlások túlnyomó többsége esetében kimondják, hogy az ajánlattevőket nem kell felvenni a gátlástalan szállítók nyilvántartásába. Cikkünkben megvizsgáljuk, miért van szükség erre a regiszterre, ki tartja karban, hogyan töltődik fel, és milyen következményekkel jár a listára kerülés.

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása (rövidítve RNP) azon vállalkozók listája, akik bármilyen okból feketelistára kerültek, és bárki számára nyitva áll. Két külön regiszter van - a 44-FZ és a 223-FZ szerint, amelyeket ugyanazon szabályok szerint tartanak fenn.

Ki vezeti az RNP-t?

A gátlástalan beszállítók nyilvántartását a beszerzések ellenőrzéséért felelős végrehajtó szerv - a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) - kezeli. 2014-ig a Nyilvántartás még a hivatalos honlapján is megtalálható volt, de amikor bejelentették az Egységes Információs Rendszer küszöbön álló megjelenését, a Nyilvántartás átkerült a közbeszerzések hivatalos oldalára, ahol jelenleg is található.

Kit ismernek el gátlástalan szállítónak?

A törvény szerint három olyan helyzet van, amikor a szerződő cég hűtlenségét kell megállapítani. Egyértelművé kell tenni, hogy az ügyfél nem csak bejelentheti az ilyen szállítót, hanem a törvény is köteles. Vagyis ha információkat rejteget a bírságot elkövető cégről, őt magát is megbüntetheti az FAS.

1. A nyertes ajánlattevő kijátszása a szerződéskötéstől.

Ha az aukciót minden szabálynak megfelelően bonyolították le, és a nyertes megtagadta a szerződés megkötését, akkor a megrendelő köteles azt aláírni az ún. „második nyertessel”. Ezt követően 3 munkanapon belül be kell gyűjtenie és meg kell küldenie az FAS-nak a kikerülő vállalkozóra vonatkozó dokumentumokat, információkat, hogy ez legyen a szerződéskötés alapja a második nyertessel.

2. Az egyedüli ajánlattevő kijátszása a szerződés megkötésétől.

A helyzet hasonló az elsőhöz.

Elsődleges menü

Ebben az ügyfél a dokumentumokat is összegyűjti és elküldi az FAS-nak, csak neki egy kicsit több ideje van - 5 nap a szerződés várható megkötésének lejártától számítva.

3. A szerződés ügyfél általi felmondása.

A megrendelőnek jogában áll a szerződést felmondani, ha azt a szállító az aláírást követően nem teljesíti vagy teljesíti, de rosszhiszeműen. Ebben az esetben hivatkozhat a szerződés feltételeire, vagy bírósági úton oldhatja meg az ügyet. Ezután az ügyfélnek 3 munkanapja van az összes információ összegyűjtésére és elküldésére az FAS-nak,

Dokumentáció

A dokumentumokat kétféle módon lehet eljuttatni az FAS-hoz: papír formában az ügyfél aláírásával vagy elektronikus formában - elektronikus aláírással. Mindkét esetben csatolnia kell egy kísérőlevelet, amely tartalmazza a csatolt dokumentumok teljes listáját.

Az ügyfél a következő dokumentumokat és információkat gyűjti össze és küldi el a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatnak:

• A jogi személy neve és jogi címe, TIN.
• Az alapítók teljes neve.
• Ha a nyertes vagy a beszerzés egyetlen résztvevője elkerülte a szerződés megkötését - az árverés időpontja.
• Ha a szerződést nem, vagy nem megfelelően teljesítették - a szerződés megkötésének időpontja, a szerződés megszűnésének időpontja és ennek az intézkedésnek az oka.
• A szerződéses ár, a beszerzés tárgya és a végrehajtási időszak.
• 2017 óta - beszerzési azonosító kód.

Ha az iratcsomag hiányos, a FAS 3 munkanapon belül visszaküldi azokat felülvizsgálat nélkül, pontosan megjelölve, hogy mi hiányzik.

A dokumentumcsomag jóváhagyása esetén az FAS 10 napon belül elbírálja a kérelmet, majd ezt követően kihirdeti döntését. Ezalatt a szállító viszont benyújthat alátámasztó dokumentumokat az FAS-nak.

A nyilvántartásban való tartózkodás időtartama

Minden vállalat szerepel az RPN-ben 2 naptári évre. Ebben az időszakban még akkor sem lehet kilépni a listáról, ha sikerül új szerződéseket kötni és azokat hibátlanul teljesíteni. Ez azonban nehéz lesz, ha nem szinte lehetetlen.

A listáról csak bírósági határozattal léphet ki, ha bizonyítékot szolgáltat a bíróságnak arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartásba vétel jogellenes volt, vagy nem a szabályoknak megfelelően történt.

Mi a fenyegetés?

Cikkünk elején elmondtuk, hogy a Gátlástalan Szállítók Nyilvántartásából való távolmaradás feltétele szinte minden beszerzésnél jelen van. Az ügyfelek valóban nem foglalkoznak olyan vállalkozókkal, akik hibáztak, így a terhelés alatti fokozatkapcsolóba való bejutás komoly csapást jelent a hírnevükre. Lehetséges, hogy miután felkerült erre a listára, 2 évre teljesen el kell felejtenie a beszerzést.

A gátlástalan beszállítók nyilvántartásába való felvétel elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kormányzati és egyéb beszerzések bonyolult folyamata során minden részletre fokozottan ügyeljen. A RosTender cég mindig készen áll a segítségére ebben a nehéz ügyben, és ezen felül abban is tudunk segíteni, hogy a FAS határozata ellen helyesen fellebbezést nyújtson be a bíróságon, ha már szerepelt az RPN-ben! Hívás!

Nálunk MINDEN nagyon EGYSZERŰEN megoldható!

Megnyerted a versenyt?
Nem tudja, mit tegyen ezután? Hívjon minket vagy hagyjon fel egy kérést és mi megoldjuk problémáit 100%-ban garantáltan pozitív eredménnyel

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása 44-FZ és 223-FZ alatt: mi ez, és hogyan lehet elkerülni, hogy bekerüljenek?

Valószínűleg mindenki hallott már a koncepcióról, aki találkozott már a közbeszerzéssel "gátlástalan beszállító", és még inkább attól tart, hogy bekerül a nyilvántartásba. Tehát mi az, és hogyan nem lehet odajutni, és ha hirtelen odakerül, hogyan lehet kijutni? Találjuk ki.

Gátlástalan beszállítók nyilvántartása (RNP) -

információs forrás, amely tartalmazza azokat a beszerzési résztvevőket, akik győzelem esetén kibújtak a szerződéskötéstől, vagy súlyos jogsértés miatt a bíróság eltávolította őket.

Első pillantásra úgy tűnik, nincs semmi baj, azonban egy e nyilvántartásban szereplő személy számára a közbeszerzés egy bizonyos ponton elérhetetlen céllá válik. Vagyis egy ilyen „beszállító” megfosztják a lehetőségtőlállami és önkormányzati igényeket kielégítő pályázatokon való részvétel.

A nyilvántartásba való felvétel valószínűsége meglehetősen hatékony befolyásmérő, és arra ösztönzi a beszerzés résztvevőjét, hogy jóhiszeműen kezelje az árverést.

Miért van ekkora befolyása az RNP-nek? Válaszoljunk erre a kérdésre!

• a nyilvántartást hivatalos végrehajtó szerv hozta létre és töltötte ki – Az Orosz Föderáció Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálata
• a gátlástalan beszállítókkal kapcsolatos információk nyíltak és nyilvánosak. Bárki láthatja, ki szerepel ezen a „szégyenletes listán”
• ezt fentebb említettük, de mondjuk el még egyszer, mivel ez a listára kerülés LEGFONTOSABB következménye - az aukción való részvétel képtelensége
• Már a nyilvántartásba vétel ténye is jelzi a szállító tisztességtelenségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a résztvevőkről a nyilvántartásba bevitt adatok az adatbeviteltől számított 2 év elteltével törlődnek.

Hogyan kerülnek be az RNP-be?

1. A résztvevő nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumokat az Ügyfél készíti el és állítja össze, majd benyújtja az ellenőrző szervnek ( OFAS)
2. Az OFAS áttekinti a Megrendelő által megadott adatokat, és döntést hoz a nyilvántartásba történő felvételről/nem felvételről.

Mi segítheti az Ügyfelet egy ilyen döntés meghozatalában?

• A nyertes elkerülte a szerződéskötést, ebben az esetben a szerződés a második résztvevővel jön létre, és a „nyertes” számára a dokumentumokat a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatnál a szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül elkészítik.
• Az egyetlen résztvevő eltért a szerződés megkötésétől.

  Ebben az esetben az Ügyfél 5 munkanapon belül elküldi a dokumentumokat a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatnak

• Ha a Megrendelő a szállítóval kötött szerződést a szerződés teljesítésének szakaszában vagy súlyos jogsértés esetén annak végén felmondja. Ebben az esetben az Ügyfél a szerződés felmondásától számított 3 munkanapon belül elküldi a dokumentumokat a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatnak.

Hogyan lehet kikerülni a gátlástalan beszállítók nyilvántartásából?

Sajnos a bíróságon kívül nincs más út. Nem számít, milyen szerződéseket teljesített korábban, bármilyen lelkiismeretesen és határidőre, ha bekerül a nyilvántartásba, akkor 2 évig „munkanélküli” lesz.

A korai távozás egyetlen módja a bírósági határozat.

A nyilvántartásból való kimaradásért tehát csak a szerződéskötés, illetve szükség esetén a felmondás hozzáértő és szakszerű támogatása lehet garancia. Az ügyvédeink mindig tud segíteni a megfelelő szerződés megkötésében, és szükség esetén megvédeni Érdeklődési köreid bíróságon

Megjelent a gátlástalan vállalkozók névjegyzéke a nagyjavítások területén

Ha a nyertes ajánlattevő rosszhiszeműen teljesítette a szerződésben foglaltakat, vagy elkerülte annak megkötését, akkor felkerül a gátlástalan szállítók nyilvántartásába. Elmondjuk, hogyan ellenőrizhetik a szerződéses rendszer résztvevői, hogy a szállítóval kapcsolatos információk szerepelnek-e ezen a „fekete listán”.

Mi az RNP

Amikor a szállítónak megsérti a szerződés lényeges feltételeit egy állami megrendelés végrehajtása során, tudnia kell, hogy ezek a cselekmények nem maradnak észrevétlenül. A jogalkotó szankciókat ír elő a hanyag résztvevőre, aki:

1. Miután megnyerte a pályázatot, elkerülte a szerződéskötést.
2. A szerződés megkötésével annak feltételeit rosszhiszeműen teljesítette (nem megfelelő minőségű árut szállított, többször megszegte a szállítási határidőket stb.). Az ügyfél azonban ezt követően egyoldalúan vagy bírósági határozattal felmondta a szerződést.

Ezen esetekben az ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálattal, amely dönt a beszerző fél tisztességtelen magatartásának okairól, a szándék természetéről és a résztvevő RNP 44-FZ-be való felvételének célszerűségéről.

Ha az FAS megalapozottnak tartja az előadóművész cselekedeteit, a résztvevő nem kerül be a nyilvántartásba. Ellenkező esetben a gondatlan cselekedetek következménye a résztvevő 2 évre az úgynevezett „fekete listára” való felvétele. Ez azzal fenyegeti ezt a személyt, hogy a meghatározott időszakban nem vehet részt egyes állami beszerzéseken, valamint igazgatója és alapítói.

Például a Romashka LLC, miután felkerült a gátlástalan személyek listájára, 2 évig nem nyújthat be pályázatot állami pályázatokra. Az alapító vagy igazgató, ismerve ezt a tényt, új céget nyit: Tsvetok LLC. Ezekről a személyekről azonban továbbra is szerepelnek információk a listán, és a törvényt nem lehet majd kijátszani.

Korábban 2 külön nyilvántartás volt: RNP FAS, GOV RU - a gátlástalan beszállítók nyilvántartása. Jelenleg az Egységes Információs Rendszer egységes adatbázisa készült el.

Hogyan ellenőrizhető az elérhetőség

Kezdetben a vásárló a vásárlás közzétételekor azt a követelményt támasztja a dokumentációban, hogy a listán ne szerepeljenek információk. Tisztázzuk, hogy ez az ő joga a megbízhatatlan partnerekkel szembeni védelemhez, nem pedig kötelessége. Ennek a feltételnek a fennállása esetén a szállító nem jogosult pályázatot benyújtani, vagy annak benyújtása után el kell utasítani.

Az RNP (hivatalos weboldal) használatával nagyon egyszerű a szállító ellenőrzése.

1. lépés Nyissa meg az RNP-regisztert, a hivatalos webhely az Egységes Információs Rendszer (UIS) adatbázisában található.

2. lépés: Lépjen a „Monitoring, audit and control” szakaszhoz.

3. lépés: Írja be a vállalkozó TIN-jét a keresősávba (az UIS szűrő egyéb paramétereket is tartalmaz).

4. lépés: Ha a résztvevő jogi személy, adja meg az alapítók, a kollegiális végrehajtó testületek tagjai (igazgatóság), az egyedüli végrehajtó szerv funkcióit ellátó személyek (alapkezelő társaság, igazgató) TIN-jét.

104. cikk.

A gátlástalan beszállítók (vállalkozók) listája

Gátlástalan beszállítók nyilvántartása (vállalkozók, kivitelezők)

1. A gátlástalan szállítók (vállalkozók, kivitelezők) nyilvántartását a beszerzés területén ellenőrzésre jogosult szövetségi végrehajtó szerv vezeti.

2. A gátlástalan szállítók nyilvántartása információkat tartalmaz a szerződéskötést kijátszó beszerzési résztvevőkről, valamint azokról a szállítókról (vállalkozókról, kivitelezőkről), akikkel a szerződést bírósági határozattal felbontották, vagy ha a megrendelő egyoldalúan megtagadja a szerződés teljesítését. szerződést a szerződés feltételeinek jelentős megsértése miatt.

3. A gátlástalan beszállítók nyilvántartása a következő információkat tartalmazza:

1) név, cégnév (ha van), székhely (jogi személy esetében), vezetéknév, utónév, családnév (ha van), adózói azonosító szám vagy külföldi személy esetében az érintett külföldi állam jogszabályai szerint, a jelen cikk 2. részében megjelölt személyek adózói azonosító számának analógja;

2) a jogi személy neve, adózói azonosító száma vagy külföldi személy esetében az érintett külföldi állam jogszabályai szerint annak az adózói azonosító számnak analógja, amely a jelen cikk 2. részében meghatározott jogi személy alapítója. (kivéve a közjogi személyeket), családi név, utónév, családnév (ha van ilyen) alapítók, kollegiális végrehajtó testületek tagjai, a jelen cikk 2. részében meghatározott jogi személyek egyedüli végrehajtó szervének feladatait ellátó személyek;

3) az elektronikus árverés időpontja, összesítve nyílt pályázat, korlátozott részvételű pályázat, kétlépcsős pályázat, árajánlatkérés, ajánlatkérés, abban az esetben, ha a nyertes az árverésről szállító (vállalkozó, kivitelező) megkerülte a szerződéskötést, a sikertelen beszerzés elismerésének időpontját, amelyben a pályázatot, a végső ajánlatot benyújtó vagy egyedüli beszerzési résztvevőként elismert beszerzési résztvevő kijátszotta vagy megtagadta a szerződéskötést , a nem teljesített vagy nem megfelelően teljesített szerződés megkötésének időpontja;

4) a beszerzés tárgya, a szerződés ára és a teljesítésének határideje;

5) beszerzési azonosító kód;

6) a szerződés felmondásának oka és időpontja annak bírósági határozattal történő felmondása vagy az ügyfél által a szerződés teljesítésének egyoldalú megtagadása esetén;

7) a megadott adatoknak a gátlástalan szállítók nyilvántartásába való felvételének dátuma.

4. Ha a beszállító (vállalkozó, kivitelező) megállapításának nyerteséről kiderül, hogy a szerződés megkötését kijátszotta, a megrendelő attól az időponttól számított három munkanapon belül, amikor a nyertes szerződéskötési kötelezettségét kijátszotta, megküldi az ellenőrzésnek. a beszerzés területén a jelen cikk 3. részének (1)–(3) bekezdésében előírt információkat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek jelzik a nyertes szerződéskötési kijátszását.

5. Ha a beszerzési résztvevő, akivel szerződést kötöttek az e szövetségi törvény 93. cikke 1. részének 24., 25. - 25.3. pontjában meghatározott esetekben, kikerülte a szerződés megkötését, a megrendelő a szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül. az ilyen beszerzési résztvevőt úgy ismerik el, hogy megkerülte a szerződés megkötését, megküldi a beszerzés területén ellenőrzésre jogosult szövetségi végrehajtó szervnek a jelen cikk 3. részének (1)–(3) bekezdésében előírt információkat, valamint dokumentumokat. szerződéskötéstől való kijátszásra utal.

6. A szerződés bírósági határozattal történő felmondása esetén, vagy ha az ügyfél a szerződés teljesítését egyoldalúan megtagadja, az ügyfél a szerződés megszűnésének napjától számított három munkanapon belül megküldi a szövetségi A beszerzés területén ellenőrzésre jogosult végrehajtó szerv a jelen cikk 3. részében meghatározott információkat, valamint a szerződést felmondó bírósági határozat másolatát vagy a szerződés teljesítésének egyoldalú megtagadásának okainak írásos indoklását. szerződés.

7. A jelen cikk 4-6. részében meghatározott dokumentumok és információk kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására feljogosított szövetségi végrehajtó szerv köteles ellenőrizni az e dokumentumokban és információkban foglalt tényeket. Ha e tények pontossága beigazolódik, a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására feljogosított szövetségi végrehajtó szerv a jelen cikk 3. részében előírt információkat a gátlástalan szállítók nyilvántartásába veszi a megerősítéstől számított három munkanapon belül. tények.

8. A gátlástalan beszállítók nyilvántartásában szereplő információk egységes információs rendszerben kerülnek elhelyezésre, és díjfizetés nélkül áttekinthetők legyenek.

9. A jelen cikk 3. részében meghatározott információkat a gátlástalan szállítók nyilvántartásába való felvételétől számított két év elteltével kizárják az említett nyilvántartásból.

10. A gátlástalan beszállítók nyilvántartásának vezetésére vonatkozó eljárást, beleértve a gátlástalan beszállítók nyilvántartásának vezetését biztosító technológiai, szoftveres, nyelvi, jogi és szervezeti eszközökre vonatkozó követelményeket, az Orosz Föderáció kormánya állapítja meg.

11. A szerződéskötést kijátszott beszerzési résztvevőről, olyan szállítóról (vállalkozóról, kivitelezőről), akivel a szerződést bírósági határozattal megszüntették, vagy a szerződéskötés egyoldalú megtagadása esetén a gátlástalan szolgáltatók nyilvántartásába felvenni az adatokat. az ügyfél a szerződés teljesítésére, a gátlástalan szállítók nyilvántartásában szereplő információk, a jelen cikk 9. részében előírt nem teljesítési cselekmények az érdekelt személy bíróság előtt fellebbezhet.

További cikkek a témában

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása

2018. május 14-én üzembe helyezték az Egységes Közbeszerzési Információs Rendszer (zakupki.gov.ru) (a továbbiakban: UIS) funkcionális blokkját, amely biztosítja a Kbt. Az Orosz Föderáció kormányának 2016. július 1-jei 615. sz. „A társasházak közös tulajdonának nagyjavítására vonatkozó vállalkozók bevonására irányuló eljárásról és (vagy) a társasház közös tulajdonának felújítási munkáinak elvégzéséről, valamint az áruk, munkák és szolgáltatások beszerzésének eljárásáról a társasházak közös tulajdonának felújítását célzó tevékenységet végző nonprofit szakosított szervezet funkcióinak ellátása érdekében" (a továbbiakban - 615. sz. határozat).
A fenti funkcionális blokk üzembe helyezésének időpontjától az előválogatási eljárások és az elektronikus árverések lebonyolítása a vállalkozók szolgáltatásnyújtásra és (vagy) nagyjavítások elvégzésére történő bevonására az Egységes Információs Rendszerrel és az elektronikus kereskedési platformokkal együttműködve történik. 615. számú határozatában előírt eljárás szerint.
Ezzel egyidejűleg 2 új nyilvántartás válik elérhetővé az UIS (Minősített Szerződő Szervezetek Nyilvántartása (a továbbiakban: RKPO) és a Gátlástalan szerződő szervezetek nyilvántartása (a továbbiakban: RNPO) nyilvános részében. Ezeket a nyilvántartásokat az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok végrehajtó hatóságainak weboldalain és a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat hivatalos honlapján közzétett megfelelő regionális nyilvántartásokban szereplő információkkal kell feltölteni. Az RKPO és RNPO nyilvántartásának karbantartását és kitöltését az Egységes Információs Rendszerben erre felhatalmazott szervek végzik.
A szolgáltatásnyújtásra és (vagy) társasházak közös tulajdonának nagyjavítására (ideértve a korábban kezdeményezett eljárásokat is) 2018. május 14. után elektronikus aukciók eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó információkat be kell helyezni az EIS-szerződések nyilvántartásába. .

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása- ez azon vállalkozók listája, akik megsértették a vonatkozó jogszabályok (44-FZ vagy 223-FZ) előírásait a beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírása vagy végrehajtása során.

Az Orosz Föderációban vannak olyan jogi normák, amelyek szabályozzák a beszerzés eredménye alapján nyertesnek elismert előadóművészek felelősségét. Ha kibújnak a szerződéstől, felkerülnek a Gátlástalan Szállítók Nyilvántartásának nevezett speciális listára, amely bizonyos szankciók kiszabását vonja maga után az ilyen szerződő felekkel szemben.

2012. november 22-én az Orosz Föderáció kormánya határozatot fogadott el, amely leírja a cselekvési algoritmust - „A gátlástalan szállítók nyilvántartásának vezetéséről, amelyet a „Az áruk, munkák és szolgáltatások bizonyos típusú beszerzéséről szóló szövetségi törvény” ír elő. jogalanyok."

FAS gátlástalan beszállítók nyilvántartása

A gátlástalan előadók ellen benyújtott vásárlói panaszok elbírálásáért és a nyilvántartás vezetéséért felelős felügyeleti szerv a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS). És a régiókban vannak helyi területi szervek.

A listára való felvétel okai a következők lehetnek:

a szállító megtagadása és kijátszása a szerződés teljesítése vagy megkötése alól;

a megrendelő bírósághoz fordul és a szerződést felmondó bíróság a vállalkozó súlyos jogsértése miatt dönt;

a megrendelő részéről a szerződés teljesítésének megtagadása, a szerződő fél részéről a szerződési feltételek megsértése miatt.

Gátlástalan beszállítók nyilvántartása - hivatalos weboldal

Tájékoztatás az adatbázisban szereplő cégekről, az Art. A 104 44-FZ számot egyetlen információs portálon kell közzétenni, és mindenki számára ingyenesen elérhetőnek kell lennie.

A gátlástalan beszállítók nyilvántartásának hivatalos webhelye az Egységes Információs Rendszerben: http://zakupki.gov.ru

Sok megrendelő a pályázatokon való részvétel kötelező feltételévé teszi, hogy a vállalkozó ne szerepeljen a nyilvántartásban.

Videó: hogyan lehet elkerülni az RNP-be való felvételt

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása a 44-FZ szerint

Ez a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza ezekről a vállalkozásokról vagy magánszemélyekről:

1. A cégre (magánszemélyre) vonatkozó adatok nyilvántartásba vételének száma és dátuma.
2. Az a felhatalmazott szerv, amely a gátlástalan előadót a nyilvántartásba vette.
3. Információk a szállítóról, a vállalkozóról és annak helyéről, nevezetesen: hivatalos név. személy vagy a magánszemély teljes neve arcok; ország, index, területi egység neve, város, helység, utca, épület, ház, lakás vagy iroda száma; Egy magánszemély vagy jogi személy TIN-je.
4. Az árveréssel kapcsolatos információk: az árverés időpontja, az eredmények összesítése vagy érvénytelenítése, valamint az ezt igazoló dokumentum adatai.
5. A szerződés részletei:
   — a nem teljesített szerződés megkötésének időpontja (ha van);
   — azon áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások neve, amelyekre a szerződést szánták;
   — az áru (építési beruházás vagy szolgáltatás) OKVED kódja;
   — a szerződés ára és pénzneme;
   - azt az időtartamot, amelyen belül a szerződést teljesíteni kell.
6. A szerződés felbontásáról szóló döntés okai.
7. A szerződés megszűnésének dátuma.

A gátlástalan beszállítók névjegyzékébe való felvétel a nyertes ajánlattevőt a pályázatok jelentős csökkentésével fenyegeti, amelyen a listára való felvételétől számított 2 évig vehet részt. De a 44-FZ szerinti ajánlattételen kívül vannak kereskedelmi pályázatok és 223-FZ szerinti beszerzések is. Azok. ha a vevő a dokumentációban nem jelölt meg egyértelmű korlátozást az RNP résztvevői számára a 44-FZ értelmében, akkor a vállalkozó kérelmet nyújthat be ilyen vásárlásra.

Fontos: Ha az RNP-ben szereplő társaság szervezője vagy alapítója egyéni vagy egyéni vállalkozóként nyújt be részvételi kérelmet, akkor a Pénzügyminisztérium utasítása alapján ezt a kérelmet el kell utasítani.

Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a megrendelő előírja, hogy a vállalkozó távol maradjon a gátlástalan szállítók nyilvántartásából.

Lehetőség van idő előtt törölni erről a listáról, ha a szervezet (vagy magánszemély) ellen hozott bírósági határozatot visszavonják.

Ez az időtartam csak akkor csökkenthető, ha a szerződő felet bírósági határozattal felvették a nyilvántartásba.

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása 223-FZ

A 223. számú szövetségi törvény nem ír elő egyértelmű követelményeket a vállalkozó társaságokkal szemben a nyilvántartásban való részvételüket illetően. Az ügyfelek azonban gyakran előírják a dokumentációjukban azt a követelményt, hogy az ügyfél ne szerepeljen ezen a listán.

A vevő bármikor önállóan ellenőrizheti a szállítót a megkötött ügyletekkel kapcsolatos feddhetetlensége tekintetében. Ezért nincs értelme részt venni a 223-FZ szerinti pályázatokon, amelyek dokumentációja tartalmaz egy záradékot, amely kimondja, hogy a vállalkozó nem szerepel a gátlástalan teljesítők nyilvántartásában.

Algoritmus egy vállalkozó hozzáadásához az RNP-hez

A helyzettől függően az ügyfél lépései kissé eltérnek. Nézzük meg részletesen az egyes helyzeteket:

1. A szerződés bírósági úton történő felmondása (felmondása) vagy a szerződés teljesítésének ügyfél általi megtagadása. A megrendelőnek a szerződés megszűnésének napjától számított 3 napon belül meg kell küldenie az FAS részére az Art. 3. részének megfelelő adatokat. 104 FZ-44, valamint egy bírósági határozat (annak másolata) vagy egy levél, amely megindokolja, hogy az ügyfél megtagadta a szállítóval való együttműködést.
2. Ha az elutasított nyertes után a listán következő beszerzési résztvevővel terveznek megállapodást kötni, akkor a megrendelőnek legkésőbb az ajánlatkérést követő három munkanapon belül tájékoztatást kell küldenie az FAS-nak (1-3. pont, 3. rész, 104. cikk). 2. számú résztvevővel a szerződés megkötésének időpontja. Csatolni kell továbbá a jelentkezések elbírálási jegyzőkönyvének kivonatát, az aukciós jegyzőkönyvet, vagy bármely egyéb olyan dokumentumot, amely a nyertes szerződés aláírásának megtagadását jelzi.
3. A harmadik eset azt jelenti, hogy az egyetlen beszerzési résztvevő elkerüli a szerződés aláírását. Ebben az esetben az ügyfél a szerződéskötési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül tájékoztatást küld az FAS-nak (1-3. pont, 3. rész, 104. cikk), és csatolja a kérelem elbírálására vonatkozó jegyzőkönyv kivonatát. , a pályázati jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok, amelyek alátámaszthatják, hogy az egyedüli vállalkozó megtagadta a szerződéskötést.

A dokumentumok FAS általi kézhezvételét követően az intézmény dolgozói kötelesek 10 munkanapon belül áttekinteni a dokumentációban szereplő tényeket és döntést hozni.

Ha az információ nem elegendő a döntés meghozatalához, úgy a FAS adatok kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül értesítést küldünk az ügyfélnek. Az ügyfélnek pedig további 3 nap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a szervizzel, hogy megadja a hiányzó adatokat. Ha megerősítik a vállalkozó tisztességtelenségére vonatkozó információkat, akkor az FAS három napon belül felveszi ezt a vállalkozót a tisztességtelen szállítók nyilvántartásába.

Szankciók hamis adatok megadása esetén

Ha a gátlástalan szállítóról való tájékoztatás a megkötendő szerződés keretein belül szükséges jogi lépés, akkor ezt a lépést ne felejtse el vagy figyelmen kívül hagyja. Mert Ezen információk megadásának elmulasztása szankciókat von maga után (az Orosz Föderáció Közigazgatási Szabályzatának 19.7.2. cikkével összhangban) a következő összegben: tisztviselők esetében 15 000 rubel; jogi személyek számára személyek - 100 000 dörzsölje.

A cikkben szereplő adatok az írás időpontjában aktuálisak a teljesebb és naprakészebb információk érdekében, kövesse az Orosz Föderáció jogi normáit.

OOO ICC"RusTender"

Az anyag az oldal tulajdona. A cikk bármilyen felhasználása a forrás megjelölése nélkül - a webhely az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 1259. cikke értelmében tilos

A dokumentum revíziói elkészültek olyan változtatásokkal, amelyek még nem lépett hatályba

2013.04.05. N 44-FZ (módosítva: 2019.06.27.) „Az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, építési beruházások és szolgáltatások beszerzésének szerződési rendszeréről” (módosított és kiegészített) szövetségi törvény , 2019.10.01-től lépett hatályba)

104. cikk A gátlástalan beszállítók (vállalkozók, előadók) nyilvántartása

1. A gátlástalan szállítók (vállalkozók, kivitelezők) nyilvántartását a beszerzés területén ellenőrzésre jogosult szövetségi végrehajtó szerv vezeti.

2. A gátlástalan szállítók nyilvántartása információkat tartalmaz a szerződéskötést kijátszó beszerzési résztvevőkről, valamint azokról a szállítókról (vállalkozókról, kivitelezőkről), akikkel a szerződést bírósági határozattal felbontották, vagy ha a megrendelő egyoldalúan megtagadja a szerződés teljesítését. szerződést a szerződés feltételeinek jelentős megsértése miatt.

3. A gátlástalan beszállítók nyilvántartása a következő információkat tartalmazza:

1) név, cégnév (ha van), székhely (jogi személy esetében), vezetéknév, utónév, családnév (ha van), adózói azonosító szám vagy külföldi személy esetében az érintett külföldi állam jogszabályai szerint, a jelen cikk 2. részében megjelölt személyek adózói azonosító számának analógja;

2) a jogi személy neve, adózói azonosító száma vagy külföldi személy esetében az érintett külföldi állam jogszabályai szerint annak az adózói azonosító számnak analógja, amely a jelen cikk 2. részében meghatározott jogi személy alapítója. (kivéve a közjogi személyeket), családi név, utónév, családnév (ha van ilyen) alapítók, kollegiális végrehajtó testületek tagjai, a jelen cikk 2. részében meghatározott jogi személyek egyedüli végrehajtó szervének feladatait ellátó személyek;

(lásd az előző kiadás szövegét)

3) az elektronikus árverés időpontja, összesítve nyílt pályázat, korlátozott részvételű pályázat, kétlépcsős pályázat, árajánlatkérés, ajánlatkérés, abban az esetben, ha a nyertes az árverésről szállító (vállalkozó, kivitelező) megkerülte a szerződéskötést, a sikertelen beszerzés elismerésének időpontját, amelyben a pályázatot, a végső ajánlatot benyújtó vagy egyedüli beszerzési résztvevőként elismert beszerzési résztvevő kijátszotta vagy megtagadta a szerződéskötést , a nem teljesített vagy nem megfelelően teljesített szerződés megkötésének időpontja;

4) a beszerzés tárgya, a szerződés ára és a teljesítésének határideje;

5) beszerzési azonosító kód;

6) a szerződés felmondásának oka és időpontja annak bírósági határozattal történő felmondása vagy az ügyfél által a szerződés teljesítésének egyoldalú megtagadása esetén;

7) a megadott adatoknak a gátlástalan szállítók nyilvántartásába való felvételének dátuma.

4. Ha a beszállító (vállalkozó, kivitelező) megállapításának nyerteséről kiderül, hogy a szerződés megkötését kijátszotta, a megrendelő attól az időponttól számított három munkanapon belül, amikor a nyertes szerződéskötési kötelezettségét kijátszotta, megküldi az ellenőrzésnek. a beszerzés területén a jelen cikk 3. részének (1)–(3) bekezdésében előírt információkat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek jelzik a nyertes szerződéskötési kijátszását.

(lásd az előző kiadás szövegét)

5. Ha a beszerzési résztvevő, akivel szerződést kötöttek az e szövetségi törvény 93. cikke 1. részének 24. - 25.3. pontjában meghatározott esetekben, kikerülte a szerződéskötést, a megrendelő a szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül. annak elismeréséről, hogy az ilyen beszerzési résztvevő megkerülte a szerződés megkötését, amelyet a beszerzés területén ellenőrzésre feljogosított szövetségi végrehajtó szervnek küld el, a jelen cikk 3. részének (1)–(3) bekezdésében előírt információkat, valamint az arra utaló dokumentumokat szerződéskötés alóli kibújás.

(lásd az előző kiadás szövegét)

6. A szerződés bírósági határozattal történő felmondása esetén, vagy ha az ügyfél a szerződés teljesítését egyoldalúan megtagadja, az ügyfél a szerződés megszűnésének napjától számított három munkanapon belül megküldi a szövetségi A beszerzés területén ellenőrzésre jogosult végrehajtó szerv a jelen cikk 3. részében meghatározott információkat, valamint a szerződést felmondó bírósági határozat másolatát vagy a szerződés teljesítésének egyoldalú megtagadásának okainak írásos indoklását. szerződés.

7. A jelen cikk 4. részében meghatározott dokumentumok és információk kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására feljogosított szövetségi végrehajtó szerv köteles ellenőrizni az e dokumentumokban és információkban foglalt tényeket. Ha e tények pontossága beigazolódik, a beszerzés területén ellenőrzés gyakorlására feljogosított szövetségi végrehajtó szerv a jelen cikk 3. részében előírt információkat a gátlástalan szállítók nyilvántartásába veszi a megerősítéstől számított három munkanapon belül. tények.

(lásd az előző kiadás szövegét)

Könyvelés